Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства

ПРОЕКТ

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____

на выполнение строительно-монтажных работ

______________ «______ » _____________ 20__г.

 (наименование МО)

 ________________________________, в лице главы (директора,
 (наименование муниципального заказчика)

 руководителя) _______________________________, действующего на основании ______,
 (ФИО)

 именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ________________________________ в лице _____________________________________,
 (наименование подрядной организации) (ФИО)

действующего на основании ______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме, протокол аукциона № ________________________ от «___»___________20__ г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить строительно-монтажные работы по объекту: ______________________________________, (именуемый далее «Объект»), расположенном по адресу: __________________________, в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией (Приложение № 1 к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в порядке и на условиях, установленных настоящим Контрактом.

1.2. Указанные работы предусматривают поставку, транспортировку, разгрузку материалов и приспособлений, инструментов, необходимых для строительно-монтажных работ, выполнение строительных, монтажных и других работ, необходимых для капитального ремонта объекта, нормальной его эксплуатации, устранение недоделок и дефектов, выявленных в процессе гарантийной эксплуатации, и окончательную сдачу выполненного объема работ на Объекте, в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.3. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

1.4. Подрядчик вправе для выполнения определенного объема работ привлекать субподрядные организации.

Привлечение к строительству субподрядных организаций возможно исключительно по согласованию с Заказчиком.

Настоящим Контрактом устанавливается письменный порядок получения разрешения для привлечения к строительству субподрядных организаций.

Привлечение субподрядных организаций не влечет за собой изменения стоимости и объемов услуг по настоящему Контракту.

1.5. В случае привлечения Подрядчиком к строительству субподрядных организаций Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по настоящему контракту.

2. Стоимость работ

2.1. Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Контракту, определена на основании результатов проведения открытого аукциона в электронной форме и составляет ___________________ (_______________________________________)

рублей (с учетом или без учета НДС), включая все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Республики Хакасия.

2.2. Цена Контракта включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с выполнением строительно-монтажных работ по объекту, подключением к сетям инженерно-технического обеспечения, получением разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а также с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, стоимость материалов, оборудования и конструкций, используемых при выполнении работ.

2.3. Цена Контракта является твердой на период действия настоящего Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.4. Источники финансирования: средства Государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средства республиканского бюджета Республики Хакасия, средства муниципального образования. 

3. Оплата работ

3.1. Финансирование работ по Контракту осуществляется безналичным путем.

3.2. Оплата за фактически выполненные объемы работ (промежуточные) производится на основании надлежащим образом оформленных: акта приемки выполненных работ (форма КС-2); справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), оформленных и подписанных не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, счета – фактуры и счета на оплату. Оплата производится путем перечисления средств на счет Подрядчика, в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, при наличии целевых денеждных средств на счете Заказчика.

3.3. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком после полного окончания работ по настоящему Контракту, включая устранение дефектов, установленных приемочной комиссией, на основании:

- актов формы КС-3, КС-2, представляемых Подрядчиком в течение 30-ти дней с даты получения соответствующего документа на ввод объекта в эксплуатацию;

- акта сверки взаиморасчетов.

3.4. При расчетах за выполненные работы затраты Подрядчика, связанные с уточнением объемов работ, ошибками в сметах, включая арифметические изменения проектных решений, дополнительно Заказчиком не возмещаются.

4. Срок выполнения работ

4.1. Календарные сроки выполнения работ на объекте определяются календарным графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту), представленным Подрядчиком и согласованным с Заказчиком, который после подписания сторонами является неотъемлемой частью муниципального контракта.

4.2. Срок выполнения работ по Контракту:

- начало выполнения работ - на следующий день после подписания настоящего Контракта;

- окончание выполнения работ - не позднее «___» ____________ 20__ г.

4.3. На момент подписания Контракта дата начала и окончания работ, в том числе дата окончания отдельных этапов работ, определенные календарным графиком выполнения работ, является исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения срока выполнения работ.

4.4. Если в процессе производства работ возникает необходимость внести изменения в порядок производства работ, то такие изменения должны производиться по согласованию Сторон в письменной форме.

4.5. Подрядчик с согласия Заказчика имеет право завершить выполнение работ в более короткий срок, чем предусмотрено Контрактом.

4.6. Моментом завершения выполнения работ по Контракту считать дату ввода объекта в эксплуатацию на основании соответствующего документа.

5. Обязательства Подрядчика

Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется:

5.1. Обеспечить выполнение своими и привлеченными силами строительно-монтажных работ в соответствии со строительными нормами и правилами.

5.2. Выполнить обустройство строительной площадки. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, за исключением оборудования, поставляемого Заказчиком.

5.3. Выполнить своими силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов, изделий, конструкций и выполнения работ по настоящему Контракту.

5.4. Несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по настоящему Контракту его субподрядчиками.

5.5. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, чистоте содержания и уборке места производства работ и прилегающей территории, чистоты выезжающего транспорта, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.

5.6. Осуществить надлежащую охрану строительной площадки с находящимися на ней материалами, оборудованием, строительной техникой от начала работ до сдачи объекта.

5.7. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительством объекта в эксплуатацию за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные механизмы, материалы, конструкции, демонтировать и вывезти возведенные им временные здания и сооружения.

5.8. Несет риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, составляющего предмет Контракта, до приемки этого объекта Заказчиком.

5.9. Передать Заказчику дом (квартиры), качество которого соответствует условиям контракта, требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям.

5.10. Регулярно оплачивать расходы, связанные с пользованием электроэнергией, водой, связью и другими коммунальными услугами.

5.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в статьях настоящего Контракта.

6. Обязательства Заказчика

Для выполнения настоящего Контракта Заказчик обязуется:

6.1. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

6.2. Осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием выделяемых по настоящему Контракту капитальных вложений.

6.3. По письменному сообщению Подрядчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию организовать совместно с подрядчиком приемку законченного строительством Объекта в эксплуатацию в соответствии с установленным порядком.

6.4. Совместно с Подрядчиком выполнить в присутствии представителей эксплуатирующей организации испытательные, пусконаладочные и другие необходимые для передачи Объекта работы с оформлением соответствующих документов.

6.5. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

7. Производство работ

7.1. Заказчик назначает своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта, проектной документации, техническим регламентам.

Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства. Подрядчик обеспечит представителя Заказчика помещением для работы.

7.2. Заказчик передает Подрядчику разрешение на строительство объекта, документы об отводе мест для складирования излишнего грунта и строительного мусора и карьеров, для добычи недостаточного грунта.

7.3. Заказчик представляет Подрядчику исходные точки, их координаты и уровень для выполнения работ по разметке строительной площадки и привязке объектов в 10-дневный срок с момента передачи строительной площадки Подрядчику.

7.4. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для ремонта, будут соответствовать спецификациям, указанным в проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, техпаспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

7.5. Подрядчик осуществляет согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на объекте и его соблюдение.

7.6. Подрядчик обеспечивает общий порядок на строительной площадке, осуществляет уборку площадки и примыкающей к ней уличной полосы, вывоз строительного мусора и другие виды работ.

7.7. Подрядчик информирует Заказчика за 2 дня до начала приемки ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после оформления акта на скрытые работы или письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

Если закрытие работ выполнено без оформления акта на скрытые работы с Заказчиком, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

Если в течение срока, согласованного Сторонами, представитель Заказчика не является к проведению промежуточной приемке подлежащих закрытию работ, конструкций систем, то подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, однако ответственность за качество выполненных работ не снимается с Подрядчика.

7.8. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы, обеспечив их надлежащее качество.

7.9. Подсоединения временных коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

7.10. Подрядчиком на строительной площадке ведется журнал производства работ с момента начала работ и до их завершения, в котором отражается весь ход производства работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ.

Подрядчик в 3-дневный срок принимает меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Заказчиком в журнале. При неисполнении устранения недостатков в срок Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта, либо поручить исправления другому лицу за счет Подрядчика и потребовать возмещения убытков.

8. Сдача и приемка объекта

8.1. Заказчик, получивший письменное сообщение Подрядчика о завершении строительства объекта, в течение 2 недель организует приемку объекта.

Приемка объекта и ввод его в эксплуатацию производится в соответствии с действующим на момент подписания акта порядком приемки.

8.2. Подрядчик передает Заказчику за 5 дней до начала приемки завершенного строительством объекта два экземпляра исполнительной документации и дает письменное подтверждение, что исполнительная документация полностью соответствует фактически выполненным работам.

8.3. Подрядчик после оформления приемки объекта Заказчиком не освобождается от выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, которые остались не выполненными или выполненными с ненадлежащим качеством ко времени подписания акта о его приемке. В этом случае к акту прилагается перечень недостатков с указанием срока их устранения.

8.4. Заказчик вправе привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества и объемов выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, с отнесением расходов на виновную сторону при подтверждении факта нарушения.

9. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту

9.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту Подрядчик обязуется оформить и представить Заказчику безотзывную банковскую гарантию или передает Заказчику денежные средства в обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту в размере, указанном в пункте 9.2 настоящего Контракта (далее - обеспечение исполнения настоящего Контракта).

9.2. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту представляется на сумму ________ рублей.

9.3. Вариант 1. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным нормативно-правовым актам Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 9.2 настоящего Контракта.

Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт путем указания на стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в преамбуле настоящего Контракта.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока выполненных работ и оканчиваться не ранее его завершения.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

Вариант 2. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 9.2 настоящего Контракта, на следующий счет _____________

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Денежные средства возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение __ банковских дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика, денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный в этом письменном требовании.

9.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в данной статье настоящего Контракта.

10. Гарантии

10.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в соответствии с технической документацией, СНиП, в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, техническими регламентами и действующими нормативными актами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта, гарантийный срок устанавливается в соответствии со статьями 755, 756 Гражданского кодекса Российской Федерации и составляет 5 лет;

- надлежащее функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.

10.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие неправильной его эксплуатации, ненадлежащего строительства, произведенного самим Заказчиком или привлеченным им третьим лицом.

10.3. Если в период гарантийного срока в процессе эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. Подрядчик осуществляет устранение дефектов за свой счет, если эти дефекты не являются следствием некачественной проектной документации.

Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

10.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недостатков, Заказчик имеет право назначить квалифицированную экспертизу для фиксирования дефектов соответствующим актом и привлечь другую организацию для их устранения за счет средств Подрядчика.

 11. Имущественная ответственность сторон

11.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком предусмотренных Контрактом обязательств, Заказчик вправе требовать уплату неустойки в размере одной трехсотой (1/300) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от договорной стоимости объекта за каждый день просрочки до даты фактического исполнения обязательств.

11.2. За задержку проведения расчетов за выполненные объемы работ по вине Заказчика, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в размере одной трехсотой (1/300) действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, при условии выполнения ежемесячных объемов работ, предусмотренных графиком производства работ.

11.3. За срыв сроков устранения дефектов и недостатков, указанных в акте обнаружения дефектов, Заказчик вправе требовать уплаты штрафа в размере 0,5% от стоимости объемов работ, выполненных с дефектами, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

11.4. Заказчик освобождается от имущественной ответственности, если средства соответствующего бюджета и (или) внебюджетных источников, выделенных для финансирования работ, не были своевременно перечислены на расчетный счет Заказчика.

12. Арбитраж

12.1. Все разногласия, связанные с выполнением настоящего Контракта, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, или в претензионном порядке. В случае не достижения согласия разногласия окончательно решатся в судебном порядке в Арбитражном суде Республики Хакасия.

12.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона требовавшая назначение экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное, или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

13.2. К обстоятельствам непреодолимой силы в контексте настоящего Контракта относятся: наводнение, землетрясение, пожар, взрыв, оседание почвы, эпидемии и иные проявления сил природы, а также война или военные действия, забастовка в отрасли или в регионе, принятие органом государственной власти или управления правового акта, повлекшего невозможность исполнения настоящего Контракта.

13.3. Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечет увеличение срока исполнения Контракта на период действия указанных обстоятельств.

13.4. Стороны по Контракту обязаны уведомить друг друга о наступлении обстоятельств в течение 3-х дней со дня их возникновения с предоставлением подтверждающих документов компетентных органов.

13.5. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы свыше 3х месяцев, Контракт может быть расторгнут с проведением финансовых взаиморасчетов.

14. Сроки действия Контракта и его расторжение

14.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами по настоящему Контракту. Муниципальный заказчик в течение 3-х рабочих дней со дня его заключения направляет через официальный сайт сведения о контракте для включения их в реестр государственных и муниципальных контрактов, а также гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

14.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

14.3. При расторжении Контракта незавершенное строительство передается Заказчику и (или) организации (при наличии такой), являющейся участником размещения заказа, с которым в соответствии с законодательством может быть заключен Контракт, с согласия такого участника размещения заказа. Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ в объеме, определяемом сторонами совместно. Убытки, причиненные Подрядчику досрочным прекращением Контракта, не подлежат возмещению Заказчиком.

14.4. Сторона, от которой исходит инициатива по расторжению Контракта, направляет другой Стороне письменное извещение о расторжении Контракта заказным письмом с уведомлением о вручении, на которое другая Сторона обязана ответить в течение 10 дней с момента получения извещения о расторжении Контракта.

При оставлении извещения без ответа считается, что Сторона, которой направлено уведомление, согласна на досрочное расторжение Контракта и Контракт считается расторгнутым по соглашению сторон с момента получения извещения.

14.5. Если по независящим от сторон причинам работы по Контракту приостановлены и объект строительства законсервирован, Заказчик оплачивает Подрядчику в полном объеме выполненные до момента консервации работы, а также возмещает расходы, вызванные консервацией строительства.

14.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

15. Особые условия

15.1. Если при выполнении строительства объекта обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению Контракта, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий.

15.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

15.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

15.4. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются по взаимному согласию, а при невозможности разрешить вопросы по согласию, они разрешаются арбитражным судом Белгородской области в установленном порядке.

15.5. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика - соответственно Заказчиком.

15.6. Уступка Подрядчиком права (требования) по взаиморасчетам третьему лицу допускается только с согласия Заказчика и на условиях настоящего Контракта.

15.7. Все указанные в Контракте Приложения являются его неотъемлемой частью.

Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах: по одному для каждой из сторон и финансирующему органу.

16. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик Подрядчик

_________________________________ ___ _____________________________

_________________________________ _________________________________

_________________________________ _________________________________

_________________________________ _________________________________

_________________________________ _________________________________

_________________________________ _________________________________

_________________________________ _________________________________

_________________________________ _________________________________

_________________________________ _________________________________

_________________________________ _________________________________

_______________/_________________ _______________/__________________

 (подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО)

 

 МП МП

Приложение №2

к контракту №_______

от «___» _______20__ г.

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО:

_____________________ _____________________

 (наименование подрядчика) (наименование заказчика)

_________/________________ ___________/_____________

 (подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО)

«_____» _____________ 20__г. «_____» _____________20__г.

 МП МП

 

Календарный график выполнения работ

Объект: «___________________________________________________________»

(наименование объекта)

 

№ п/п	Наименование работ	Стоимость работ, руб.	Срок выполнения работ		Примечание
			начало	окончание
1	2	3	4	5	6
1
2
3
…
Итого:

 

Скачать присоединенный файл