Официальный портал органов исполнительной власти Республики ХакасияИнтернет-приёмная Министерства регионального развития Республики ХакасияГорячие линииПереселение из аварийного жильяОбщественный совет по ЖКХЖильё для российской семьиЭлектронное ЖКХ Республики Хакасия
Система Orphus

Проведение предварительного отбора подрядных организаций на выполнение работ по ремонту или замене лифтового оборудования (документы и извещение) 02.12.2016

Статус: Вступил в силу

ПРИКАЗ

 

«02» декабря 2016        г. Абакан                                              № 090-589-п        

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ ОТ 22.09.2016 № 090-460-П «О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ЗАКУПКАХ, ПРЕДМЕТОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ИЛИ ЗАМЕНЕ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИЗНАННОГО НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, РЕМОНТ ЛИФТОВЫХ ШАХТ»

 

В целях исполнения предписания Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Хакасия по жалобе № 39-Т от 23.11.2016, п р и к а з ы в а ю:

  1. Отменить протокол заседания комиссии по предварительному отбору подрядных организаций, имеющих право принимать участие в закупках, предметом которых является выполнение работ по ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт № 2-03/2016 от 02.11.2016.
  2. Внести в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия от 22.09.2016 № 090-460-П «О проведении предварительного отбора подрядных организаций, имеющих право принимать участие в закупках, предметом которых является выполнение работ по ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт» следующие изменения:

1) Текст извещения о предварительном отборе изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2) Документацию о проведении предварительного отбора № 03/2016 изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему приказу.

  1. Отделу реформирования и анализа жилищно-коммунального хозяйства (Орешкова Е.Г.) в срок до 8 декабря 2016 года обеспечить размещение извещения о предварительном отборе и документации о проведении предварительного отбора
    № 03/2016, изложенных в новой редакции, на официальном портале исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия в разделе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия, а также на сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия.
  2. Советнику отдела реализации и мониторинга целевых программ Гровер А.Г. в срок до 8 декабря 2016 года разместить на официальном сайте оператора электронной площадки: http://www.rts-tender.ru извещение о предварительном отборе и документации о проведении предварительного отбора № 03/2016, изложенных в новой редакции.
  3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра – руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства Безлепкина А.А.

 Министр                                                                                                              С.И. Можаров

Приложение 1 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 03/2016 от 02.12.2016

о проведении предварительного отбора подрядных организаций, имеющих право принимать участие в закупках, предметом которых является выполнение работ по ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт (с изменениями от 02.12.2016)

 

  1. Орган по ведению реестра квалифицированных подрядных организаций (далее – орган по ведению РКП) – министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия извещает о проведении предварительного отбора подрядных организаций, имеющих право принимать участие в закупках, предметом которых является выполнение работ по ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт.

Участники, прошедшие предварительный отбор будут включены в реестр квалифицированных подрядных организаций, формируемый органом по ведению РКП.

  1. Предмет предварительного отбора подрядных организаций: Включение в реестр квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в закупках, предметом которых является выполнение работ по ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт.
  2. Информация об органе по ведению РКП:

адрес: г. Абакан, Щетинкина,18;

e-mail: minstroy@r-19.ru;

телефон: (3902) 22-31-88

официальный сайт, на котором размещена документация о проведении предварительного отбора: http://www. minstroy19.ru

  1. Информация об операторе электронной площадки:

полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер»;

сайт оператора электронной площадки: http://www.rts-tender.ru

  1. Дата и время начала срока подачи заявок на участие в предварительном отборе (далее – Заявка): 8 декабря 2016 года, 11 часов 00 минут (время местное).
  2. Дата и время окончания срока подачи Заявок: 13 января 2017 года, 18 часов 00 минут (время местное).
  3. Дата окончания срока рассмотрения Заявок: 27 января 2017 года.
  4. Период действия результатов предварительного отбора – 3 года.
  5. Остальные условия проведения предварительного отбора подрядных организаций содержатся в документации по предварительному отбору.

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО

приказом Министерства строительства

жилищно-коммунального хозяйства

Республики Хакасия

от 02.12.2016 № 090-589-п 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении предварительного отбора подрядных организаций, имеющих право принимать участие в закупках, предметом которых является выполнение работ по ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт № 03/2016 (с изменениями от 02.12.2016)

г. Абакан, 2016 г.

  1. I.Общие положения
  2. Нормативное регулирование

     Настоящая документация по предварительному отбору разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» » (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615), Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Республики Хакасия от 28.06.2013 № 55-ЗРХ  «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Хакасия» (далее – Закон 55-ЗРХ), а также иными нормативными правовыми актами.

  1. Термины и определения

     В настоящей документации используются термины и определения, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615.

  1. Орган по ведению реестра квалифицированных подрядных организаций

     Постановлением Правительства Республики Хакасия от 16.09.2016 № 455 «Об уполномоченном исполнительном органе государственной Республики Хакасия на ведение реестра квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в закупках, предметом которых является оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на территории Республики Хакасия» органом по ведению реестра квалифицированных подрядных организаций (далее – орган по ведению РКП) определено Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия.

  1. Предмет предварительного отбора подрядных организаций

     Включение в реестр квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в закупках, предметом которых является выполнение работ по ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт.

  1. Адресные перечни многоквартирных домов, на выполнение капитального ремонта общего имущества в которых будет проводиться электронный аукцион

     Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Хакасия, в отношении которых запланировано выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, утвержден постановлением Правительства Республики Хакасия от 14.03.2014 № 102 «Об утверждении региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014 - 2043 годы)», которое размещено на официальном сайте органа по ведению РПК – www.minstroy19.ru, а также на сайте Некоммерческой организации «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» www.kapremont19.ru.

Указанный перечень может быть актуализирован в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, а также Законом 55-ЗРХ.

  1. 6. Информация об органе по ведению РКП:

адрес: г. Абакан, Щетинкина,18;

почтовый адрес: 655017, г. Абакан, Щетинкина,18, а/я 93;

адрес электронной почты: minstroy@r-19.ru;

телефон: 8 (3902) 22-31-88;

контактное лицо: Орешкова Евгения Григорьевна.

официальный сайт для размещения документации о проведении предварительного отбора: minstroy19.ru

  1. Информация об операторе электронной площадки:

полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «РТС-Тендер»;

сайт оператора электронной площадки: http://www.rts-tender.ru.

  1. Дата и время начала срока подачи заявок на участие в предварительном отборе:

«08» декабря 2016 года 11 часов 00 минут.

  1. Дата и время окончания срока подачи Заявок: «13» января 2017 года 18 часов 00 минут.
  2. Дата окончания срока рассмотрения Заявок: не позднее «27» января 2017 года.
  3. Период действия результатов предварительного отбора – 3 года.
  4. II. Условия проведения предварительного отбора
  5. Содержание документации по предварительному отбору.
    • 1. Документация по предварительному отбору включает перечень разделов, пунктов и подпунктов, и форм, а также изменения и дополнения, вносимые в документацию по предварительному отбору.
    • 2. Состав документации по предварительному отбору:

Раздел I. Общие положения.

Раздел II. Условия проведения предварительного отбора.

Раздел III. Требования к оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Раздел IV. Сведения о существенных условиях договора об оказании услуг и (или) выполнении работ.

Раздел V. Образцы форм и документов для заполнения участниками предварительного отбора.

Приложение 1 Форма заявки на участие в предварительном отборе подрядных организаций.

Приложение 2 Требования к минимальному количеству персонала участника предварительного отбора, а также требования к их квалификации.

Приложение 3 Форма штатно-списочного состава сотрудников.

Приложение 4 Форма «Перечень контрактов, аналогичных по предмету и видам работ».

  1. Предоставление документации по предварительному отбору

2.1. Орган по ведению РКП обеспечивает размещение документации о проведении предварительного отбора на официальном сайте и сайте оператора электронной площадки в день размещения извещения о проведении предварительного отбора.

2.2. Предоставление документации о проведении предварительного отбора до опубликования и размещения на официальном сайте и сайте оператора электронной площадки извещения о проведении предварительного отбора не допускается.

2.3. Форма, порядок и сроки предоставления участникам предварительного отбора разъяснений положений Документации о проведении предварительного отбора

  1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в орган по ведению РКП запрос о разъяснении Документации о проведении предварительного отбора (далее – Запрос).
  2. Запрос направляется в виде электронного документа через сайт оператора электронной площадки в соответствии с регламентом работы электронной площадки.
  3. Запросы принимаются до 09 января 2017 года.
  4. В случае если Запрос поступил в сроки, указанные в пункте 3 настоящего раздела, орган по ведению РКП в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления Запроса обязан опубликовать на официальном сайте и сайте оператора электронной площадки разъяснения Документации о проведении предварительного отбора без указания лица, от которого поступил Запрос.
  5. В случае если Запрос поступил позднее даты, указанной в пункте 3 настоящего раздела, данный Запрос не рассматривается органом по ведению РКП.
  6. Запрос должен быть подписан усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, направившего Запрос.
  7. Ключи усиленных неквалифицированных электронных подписей должны быть созданы и выданы удостоверяющими центрами, получившими аккредитацию на соответствие требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

2.4. Внесение изменений в документацию по предварительному отбору.

2.4.1. Орган по ведению РКП по собственной инициативе или в связи с запросом заинтересованного лица о разъяснении положений документации о проведении предварительного отбора вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении предварительного отбора и (или) в документацию о его проведении не позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания подачи заявок. В течение одного рабочего дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются органом по ведению РКП на официальном сайте и сайте оператора электронной площадки. Изменение предмета предварительного отбора не допускается.

2.4.2. Срок подачи заявок на участие в предварительном отборе должен быть продлен со дня размещения на официальном сайте и сайте оператора электронной площадки изменений, внесенных в извещение о проведении предварительного отбора и (или) в документацию о проведении предварительного отбора, не менее чем на 10 календарных дней.

2.4.3. Заинтересованные лица самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в документацию по предварительному отбору, размещенные на официальном сайте и сайте оператора электронной площадки.

2.4.4. Заказчик не несет ответственности в случае, если заинтересованные лица не ознакомились с изменениями, внесенными в документацию по предварительному отбору.

  1. Требования к участникам предварительного отбора

При проведении предварительного отбора по предмету последующего электронного аукциона - выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов устанавливаются следующие требования к его участникам (далее – Участник):

а) наличие у Участника выданного свидетельства о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией. При этом в состав разрешенной деятельности должны входить следующие работы:

монтаж лифтов – подпункт 23.2.;

пусконаладочные работы лифтов – подпункт 24.2.

б) отсутствие у Участника задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, за исключением случаев обжалования им задолженностей по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, если решение в отношении жалобы на день рассмотрения заявки на участие в предварительном отборе не принято или судебное решение по заявлению на день рассмотрения указанной заявки не вступило в законную силу;

в) отсутствие у Участника за 3 (три) года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в предварительном отборе, контракта на выполнение работ (оказание услуг), аналогичных предмету предварительного отбора, расторгнутого по решению суда или расторгнутого одной из сторон контракта в случае существенных нарушений участником предварительного отбора условий контракта;

г) отсутствие процедуры проведения ликвидации в отношении Участника или отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника банкротом и об открытии конкурсного производства;

д) неприостановление деятельности Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату проведения предварительного отбора;

е) отсутствие конфликта интересов, т.е. случаев, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по проведению предварительного отбора, комиссии по осуществлению закупок, должностное лицо Заказчика, осуществляющее организационное сопровождение привлечения подрядных организаций, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества, членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иных органов управления юридического лица - участника предварительного отбора либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями или сестрами), усыновителями указанных физических лиц или усыновленными ими. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 (десятью) процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 (десять) процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

ж) неприменение в отношении Участника – физического лица либо руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера Участника - юридического лица уголовного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или административного наказания в виде дисквалификации;

з) отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

и) отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных подрядных организаций, ведение которого осуществляется федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном Положением;

к) невозможность для Участника являться юридическим лицом, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций в отношении юридических лиц;

л) наличие у Участника предварительного отбора в штате минимального количества квалифицированного персонала согласно требованиям, к минимальному количеству персонала участника предварительного отбора, а также требования к их квалификации, изложенным в приложении № 2 к Документации о проведении предварительного отбора;

м) наличие у Участника предварительного отбора опыта выполнения работ не менее чем по 3 контрактам за последние 3 года, предшествующие дате подачи заявки на участие в предварительном отборе, по предмету предварительного отбора. При этом минимальный размер стоимости ранее выполненных работ по представленным копиям контрактов должен составлять не менее 5 процентов, указанных в свидетельстве, выданном саморегулируемой организацией.

  1. Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в предварительном отборе
  2. Участник предварительного отбора должен подготовить Заявку по форме приложения № 1 к Документации о проведении предварительного отбора, которая должна содержать полное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, об адресе юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника предварительного отбора, - для юридического лица, или фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона - для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.
  3. Участник предварительного отбора должен подписать Заявку усиленной неквалифицированной электронной подписью.
  4. Ключи усиленных неквалифицированных электронных подписей должны быть созданы и выданы удостоверяющими центрами, получившими аккредитацию на соответствие требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
  5. В состав Заявки включаются копии следующих документов:

а) выписки из Единого государственного реестра юридических, полученная не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты подачи заявки на участие в предварительном отборе;

б) выписки из Единого государственного реестра предпринимателей, полученная не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки на участие в предварительном отборе, - для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.

Выписка должна быть получена в соответствии с порядком, установленным Приказом Минфина России от 15.01.2015 № 5н «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по предоставлению сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей».

в) учредительных документов участника предварительного отбора;

г) нотариально заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, полученный не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня подачи заявки на участие в предварительном отборе, - для иностранных лиц;

д) документа, подтверждающего полномочия лиц на осуществление действий от имени участника предварительного отбора;

е) свидетельства о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией. При этом в состав разрешенной деятельности должны входить следующие работы:

монтаж лифтов – подпункт 23.2.;

пусконаладочные работы лифтов – подпункт 24.2.

ж) справки из налогового органа по форме КНД 1120101 (справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов), полученная не ранее 1 января года, в котором подается Заявка;

В случае представления справки, полученной в налоговом органе по защищенным телекоммуникационным каналам связи, также необходимо представить квитанцию о приеме (код по КНД 1167001);

з) расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, составленный за отчетный период по форме, утвержденной Пенсионным фондом Российской Федерации, с отметкой территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о приеме или с приложением электронной квитанции (расписки) о приеме документов с электронной подписью в случае отправки расчета в электронном виде;

и) штатного расписания;

к) штатно-списочный состав сотрудников, подготовленный по форме приложения № 3 к Документации о проведении предварительного отбора;

л) трудовые книжки, дипломы, сертификаты и аттестаты, подтверждающих наличие у участника предварительного отбора в штате минимального количества квалифицированного персонала на выполнение работ, установленного настоящей документации;

м) копии не менее 3 контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, в которых указан установленный срок выполнения работ и их первоначальная стоимость, актов приемки выполненных работ по таким контрактам, в которых указана окончательная стоимость работ, подтверждающих объемы и приемку работ в полном объеме, которые подтверждают наличие опыта выполнения работ выполненные не позднее, чем за 3 года, предшествующие дате подачи заявки. При этом минимальный размер стоимости ранее выполненных работ по представленным копиям контрактов должен составлять не менее 5 процентов, указанных в свидетельстве, выданном саморегулируемой организацией. Заполняется по форме приложения 4 к Документации о проведении предварительного отбора).

  1. Порядок подачи заявок на участие в предварительном отборе подрядных организаций
  2. До подачи Заявки Участник предварительного отбора должен зарегистрироваться на сайте оператора электронной площадки в соответствии с регламентом работы электронной площадки.
  3. Регистрация на электронной площадке, а также участие в предварительном отборе осуществляется без взимания платы с Участника.
  4. Заявка, а также все сведения и документы, которые входят в ее состав, подаются Участником через оператора электронной площадки в виде электронного документа в соответствии с правилами, установленными оператором электронной площадки.
  5. Участник в рамках извещения о проведении предварительного отбора № 03/2016 с изменениями от 02.12.2016 года (далее – Извещение) вправе подать только одну Заявку, пока она не рассмотрена в порядке, предусмотренном Документацией о проведении предварительного отбора, и по ней не принято решение об отказе во включении Участника в реестр квалифицированных подрядных организаций.
  6. Участник, подавший Заявку, вправе ее изменить.
  7. Внесение изменений в Заявку осуществляется через сайт оператора электронной площадки в соответствии с регламентом работы электронной площадки. Изменения, которые вносятся в Заявку должны быть подписаны усиленной неквалифицированной электронной подписью.
  8. Ключи усиленных неквалифицированных электронных подписей должны быть созданы и выданы удостоверяющими центрами, получившими аккредитацию на соответствие требованиям Федерального закона от 6.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
  9. В случае установления факта подачи одним Участником 2 (двух) и более Заявок при условии, что поданные ранее Заявки не отозваны, все Заявки такого Участника не рассматриваются.
  10. Заявка подается Участником не ранее даты, указанной в разделе I Документации о проведении предварительного отбора.
  11. Заявки, поданные ранее даты и времени, указанные в разделе I Документации о проведении предварительного отбора, не принимаются оператором электронной площадки и возвращаются Участнику.
  12. Каждая Заявка, поступившая в установленные сроки, регистрируется оператором электронной площадки, с присвоением порядкового номера.
  13. Установленные дата и время окончания срока подачи Заявок могут быть продлены органом по ведению РКП в случаях, предусмотренных нормами действующего законодательства Российской Федерации.
  14. Порядок и срок отзыва заявок на участие в предварительном отборе
  15. Участник, подавший Заявку, вправе ее отозвать.
  16. Заявка может быть отозвана до даты и времени окончания срока подачи Заявок, указанных в Извещении и разделе I Документации о проведении предварительного отбора.
  17. Отзыв Заявки осуществляется через сайт оператора электронной площадки, в соответствии с регламентом работы электронной площадки.
  18. Уведомление об отзыве Заявки должно быть подписано усиленной неквалифицированной электронной подписью Участника.
  19. Ключи усиленных неквалифицированных электронных подписей должны быть созданы и выданы удостоверяющими центрами, получившими аккредитацию на соответствие требованиям Федерального закона от 6.4.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
  20. Порядок рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе

7.1. Общие положения

7.1.1. Поступившие от Участников Заявки рассматриваются комиссией по проведению предварительного отбора (далее – Комиссия). 

7.1.2. Комиссия, ее персональный состав, а также порядок ее работы утверждаются органом по ведению РКП до начала проведения предварительного отбора.

7.1.3. Информация о Комиссии, порядке ее деятельности, а также о дате, месте и времени рассмотрения Заявок Участников размещена на сайте органа по ведению РКП.

7.1.4. Участие в предварительном отборе и заседаниях Комиссии осуществляется без взимания платы с Участника.

7.1.5. Протоколы Комиссии, составленные в ходе рассмотрения Заявок, хранятся органом по ведению РКП не менее 3 (трех) лет.

7.1.6. Членами Комиссии не могут быть заинтересованные лица либо лица, на которых способны оказать влияние Участники (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами указанных участников предварительного отбора, либо физические лица, состоящие в браке с руководителем участника предварительного отбора либо являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя участника предварительного отбора или усыновленными им). В случае выявления в составе Комиссии указанных лиц Участник должен сообщить об этом органу по ведению РКП.

7.1.7. Включение в реестр квалифицированных подрядных организаций информации об Участнике, исключение из него информации об Участнике, а также содержащаяся в реестре квалифицированных подрядных организаций информация могут быть обжалованы заинтересованным лицом в судебном порядке.

7.2. Порядок рассмотрения Заявок

7.2.1. Заявки должны быть рассмотрены Комиссией до установленной в Извещении и Документацией о проведении предварительного отбора даты окончания срока рассмотрения Заявок,

7.2.2. Информация о дате, времени и месте рассмотрения Комиссий Заявки направляется подавшему ее Участнику через сайт оператора электронной площадки, а также размещается на сайте органа по ведению РКП.

7.2.3. Любой Участник и (или) его представитель вправе участвовать в заседаниях Комиссии и осуществлять аудио- и (или) видеозаписи заседания Комиссии.

7.2.4. При проведении предварительного отбора какие-либо переговоры о таком отборе между членами Комиссии и Участниками не допускаются. В случае нарушения указанного запрета проведение предварительного отбора может быть признано недействительным в судебном порядке.

7.2.5. Комиссия рассматривает Заявки и Участников на их соответствие требованиям, установленным в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615.

7.2.6. На основании результатов рассмотрения Заявок Комиссия принимает одно из следующих решений:

а) включение Участника в реестр квалифицированных подрядных организаций;

б) отказ во включении Участника в реестр квалифицированных подрядных организаций.

7.2.7. Решение Комиссии об отказе во включении Участника в реестр квалифицированных подрядных организаций принимается в следующих случаях:

а) несоответствие Участника требованиям, установленным пунктом 23 постановления Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615;

б) Заявка на участие в предварительном отборе не соответствует требованиям, установленным пунктом 38 постановления Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615;

в) установление факта представления Участником недостоверной информации (сведений, документов) в составе Заявки.

7.2.8. Невключение в реестр квалифицированных подрядных организаций по иным основаниям, кроме случаев, указанных в пункте 7.2.7. настоящего Порядка, не допускается.

7.2.9. Орган по ведению РКП в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия решения, указанного в подпункте «а» пункта 7.2.6. настоящего Порядка, включает информацию об Участнике в реестр квалифицированных подрядных организаций.

7.3. Принятие решения о признании предварительного отбора несостоявшимся

7.3.1. Предварительный отбор признается Комиссией несостоявшимся в следующих случаях:

а) если после установленных в Извещении даты и времени окончания срока подачи Заявок подана единственная Заявка или не подано ни одной Заявки;

б) принятия Комиссией решения о невключении в реестр квалифицированных подрядных организаций всех Участников, подавших Заявки до указанных в Извещении даты и времени окончания срока подачи Заявок.

7.3.2. В случае признания предварительного отбора несостоявшимся орган по ведению РКП принимает решение об объявлении процедуры предварительного отбора повторно.

7.3.3. Информация о принятом решении, указанном в пункте 7.3.1. и 7.3.2. настоящего раздела, размещается органом по ведению РКП на официальном сайте и сайте оператора электронной площадки, в течение 2 рабочих дней со дня признания предварительного отбора несостоявшимся.

7.3.4. В случае если предварительный отбор признан несостоявшимся в связи с подачей единственной Заявки и Участник, подавший такую Заявку, соответствует требованиям, установленным в Документации о проведении предварительного отбора, то он включается в реестр квалифицированных подрядных организаций.

7.4. Протокол заседания Комиссии

7.4.1. Результаты рассмотрения Заявок и принимаемые Комиссией решения, оформляются протоколом Комиссии, который подписывается всеми членами Комиссии, участвующими в заседании.

7.4.2. Протокол оформляется и размещается органом по ведению РКП на официальном сайте и сайте оператора электронной площадки в течение 2 (двух) рабочих дней со дня его подписания.

7.4.3. В протоколе указывается информация о месте, дате и времени рассмотрения Заявок, номер предварительного отбора, наименование (для юридического лица), информация об источнике размещения Заявок, фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), адрес юридического лица и электронный адрес, идентификационный номер налогоплательщика каждого участника предварительного отбора, наличие информации и документов, предусмотренных Документацией о проведении предварительного отбора, состав членов Комиссии, участвующих в рассмотрении Заявок, принятые решения.

7.4.4. При принятии Комиссией решения об отказе во включении Участника в реестр квалифицированных подрядных организаций в протоколе указывается обоснование такого решения со ссылками на нормы Положения, которым не соответствует Участник предварительного отбора, а также на положения Извещения и Документации о проведении предварительного отбора, которым не соответствует Заявка этого Участника, на документы, подтверждающие такое несоответствие.

7.4.5. При принятии Комиссией решения о включении Участника в реестр квалифицированных подрядных организаций в протоколе указывается стоимость работ, которая указана в выданном Участнику свидетельстве саморегулируемой организации.

III. Требования к выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

п/п

Требования

Описания

1

 

Место выполнения работ

Муниципальные образования Республики Хакасия (определяется предметом электронного аукциона).

2

Сроки выполнения работ

Определяется документацией последующего электронного аукциона, проводимого Некоммерческой организацией «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (далее   Заказчик)

 

3

Условия  выполнения работ

Работы выполняются в соответствии с проектно-сметной документацией, представляемой Заказчиком и являющейся неотъемлемой частью договора подряда, заключаемого по результатам электронного аукциона. По окончании выполнения работ подрядная организация подписывает Акт приемки выполненных работ (форма КС-2) и согласовывает его с лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений в МКД, в котором производились работы по капитальному ремонту и органом местного Республики Хакасия по месту нахождения объекта капитального ремонта в соответствии с ч. 2 ст. 190 ЖК РФ. После согласования Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2)  с указанными лицами, подрядная организация предоставляет Акт Заказчику.

4

Требования к проведению капитального ремонта

В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п.4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям технического задания, в соответствии со строительными нормами, правилами, строительными регламентами, Федеральными законами и другими действующими нормативными документами в области строительства.

Работы должны выполняться в соответствии с  проектно-сметной документацией, представляемой Заказчиком и являющейся неотъемлемой частью договора подряда, заключаемого по результатам  электронного аукциона.

5

Гарантийные требования

Гарантийный срок на выполненные подрядной организацией работы составляет 5 лет с момента подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). Гарантийный срок на товары (материалы, конструкции и/или оборудование), используемые при выполнении работ, определяется их заводом-изготовителем. В течение всего гарантийного срока  подрядная организация  обеспечивает за свой счет устранение и исправление разрушений и дефектов, возникающих вследствие: применения материалов, оборудования или методов выполнения работ, не соответствующих положениям договора подряда; халатностью  подрядной организации   и (или) невыполнением ею какого-либо из своих обязательств, установленных или подразумеваемых договором подряда.

6

Основные требования к качеству работ

Качество работ должно соответствовать действующим строительным нормам и правилам (в том числе СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания», СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Применяемые материалы должны соответствовать требованиям законодательства и другим действующим нормативным документам, требованиям рабочей документации и сметы.

Используемые при производстве работ материалы, оборудование должны соответствовать сертификатам, ГОСТам и техническим условиям (далее по тексту –  ТУ), а также должны быть обеспечены техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество. Подрядная организация несет ответственность за соответствие используемых материалов, оборудования государственным стандартам и ТУ, за достоверность сведений об их производителе, месте происхождения.

Подрядная организация представляет по первому требованию Заказчика всю необходимую документацию, подтверждающую соответствие примененных материалов требованиям законодательства.

Датой приемки выполненных работ считается дата подписания акта приемки выполненных работ. При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения подрядной организацией.  Подрядная организация обязана устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его частей, в которых производится устранение недостатков. Применяемые при выполнении работ материалы должны соответствовать требованиям законодательства в области строительства, требованиям Правил пожарной безопасности, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Уборка объекта и вынос мусора осуществляется ежедневно силами подрядной организации. Мусор должен быть упакован в мешки, ящики или другую тару, исключающую загрязнение и повреждение отделочных покрытий мест общего пользования. Все работающие должны быть обеспечены спецодеждой (униформой). В ходе работ необходимо выполнять мероприятия по рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зелёных насаждений и почв.  Подрядная организация обязана выполнить надёжное ограждение мест производства работ, наблюдать за его исправностью и установить предупреждающие знаки.  Подрядная организация обязана своевременно вести и предъявлять по первому требованию производственно-техническую документацию (журнал работ, акты на скрытые работы, акты приёмки, сертификаты на применяемые материалы и др. документы).

7

Требования безопасности

Вся полнота ответственности при производстве работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на подрядную организацию. Организация и производство работ должны осуществляться при обязательном соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1160 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда». Ответственность за пожарную безопасность на объекте несет персонально руководитель подрядной организации, или лицо его заменяющее. Организация работ в зоне производства работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. На период проведения работ подрядная организация оформляет «Журнал инструктажа по технике безопасности проведения работ», «Журнал инструктажа по технике пожарной безопасности», «Журнал проведения работ», в котором Заказчик осуществляет технический надзор за ходом выполнения работ. Перед началом производства работ необходимо ознакомить технический персонал и рабочих с видами и объемом работ, провести инструктаж о методах производства работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Мероприятия по охране труда: охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства). Рабочие места в вечернее время должны быть освещены в соответствии с установленными нормами. Безопасность условий и охраны труда обеспечивается согласно ТК РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций: при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии, наличие плана соответствующих мероприятий.

 

  1. IV.Сведения о существенных условиях договора об оказании услуг и (или) выполнении работ

 

№ п/п

Условие

Описание условия

 

1

2

1

Заказчик

Некоммерческая организация «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов»

2

Предмет договора

Предметом договора является выполнение работ и (или) оказание услуг Исполнителем по ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт.  

Выполнение работ по ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт в соответствии с региональной программой включает в себя следующий, утвержденный Приказом Минстроя Хакасии от 16.02.206   № 090-68-п состав работ (услуг):

Ремонт и замена лифтового оборудования, в т.ч.:

1.         Ремонт или полная замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (производится в соответствии с современными строительными нормами и правилами);

2.         Ремонт при необходимости шахт, замена приставных шахт (производится в соответствии с современными строительными нормами и правилами);

3.         Ремонт машинных помещений (производится в соответствии с современными строительными нормами и правилами);

4.         Ремонт, замена элементов автоматизации и диспетчеризация лифтового оборудования (производится в соответствии с современными строительными нормами и правилами);

5.         Оборудование устройств, необходимых для подключения к действующим системам автоматизации и диспетчеризация лифтового оборудования (производится в соответствии с современными строительными нормами и правилами).

Работы (услуги) будут выполняться (оказываться) исполнителем в отношении объектов, указанных в ориентировочном адресном перечне.

 

3

Цена договора

1. Фиксированная. Определяется по итогам проведения электронного аукциона.

2. Не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в документации о проведении электронного аукциона и извещении о проведении электронного аукциона.

3. Цена договора может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 10 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема выполнения работ (услуг).

4. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон при уменьшении предусмотренных договором об оказании услуг объемов работ (услуг).

 

4

Порядок и сроки оплаты работ (услуг)

Заказчик вправе перечислить аванс не более 30% от цены договора после подтверждения Исполнителем приобретения материальных ресурсов с приложением ведомости потребности в материалах на проведение работ по капитальному ремонту на объекте.

Окончательный расчет с Исполнителем производится Заказчиком на основании подтверждения завершения всех работ на объекте, на основании подписанных приемочной комиссией актов о приемке законченного капитальным ремонтом объекта в эксплуатацию по всем видам работ.

5

Порядок и сроки выполнения работ (оказания услуг)

Порядок и сроки выполнения работ (оказания услуг) устанавливаются Заказчиком в документации о проведении электронного аукциона.

6

Порядок и сроки приемки выполненных работ (оказанных услуг)

1. Порядок и сроки приемки выполненных работ (оказанных услуг) устанавливаются Заказчиком в документации о проведении электронного аукциона.

2. Для проверки соответствия качества и объемов выполненных работ (оказанных услуг), установленных договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

7

Место выполнения работ (оказания услуг)

Место выполнения работ (оказания услуг) устанавливается Заказчиком в документации о проведении электронного аукциона в пределах Республики Хакасия

8

Обеспечение исполнения договора

1. Исполнение договора обеспечивается:

а) банковской гарантией, выданной банком, включенным в перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - банковская гарантия);

б) обеспечительным платежом.

2. Способ обеспечения исполнения договора определяется Заказчиком.

3. Размер обеспечения исполнения договора об оказании услуг указываются в извещении о проведении электронного аукциона.

9

Гарантийный срок

1. Условия о гарантийном сроке определяются Заказчиком в документации о проведении электронного аукциона.

2. Срок предоставления гарантий на оказанные услуги и (или) выполненные работы не может быть менее 5 лет со дня подписания соответствующего акта о приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ.

10

Ответственность Заказчика и Исполнителя

1. Условия договора, предусматривающие ответственность Исполнителя и Заказчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, определяются заказчиком в документации о проведении электронного аукциона.

2. Исполнитель уплачивает заказчику штраф в размере не более 10 (десяти) процентов стоимости договора в порядке, установленном договором, в следующих случаях:

а) систематическое (2 раза и более) нарушение Исполнителем сроков выполнения работ;

б) задержка Исполнителем начала выполнения работ более чем на 5 (пять) календарных дней по причинам, не зависящим от заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме;

в) неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) несоблюдение (отступление от требований, предусмотренных договором, проектной документацией, стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими нормативными правовыми актами) Исполнителем требований к качеству работ и (или) технологии проведения работ;

г) неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) использование некачественных материалов, изделий и конструкций, выявленных Заказчиком в соответствии с условиями договора;

д) аннулирование, отзыв, прекращение действия свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, или приостановка его действия на срок более 2 (двух) недель, издание актов государственных органов в рамках законодательства Российской Федерации, лишающих права Исполнителя на производство работ;

е) нарушение Исполнителем сроков выполнения работ продолжительностью более 15 (пятнадцати) календарных дней по любому из многоквартирных домов;

ж) нарушение срока замены банковской гарантии, установленного договором об оказании услуг, при отзыве лицензии, банкротстве или ликвидации банка-гаранта более чем на 2 (два) рабочих дня;

з) выявление Заказчиком после заключения договора об оказании услуг факта недействительности представленной подрядной организацией банковской гарантии (представление поддельных документов, получение от банка-гаранта опровержения выдачи банковской гарантии Исполнителю в письменной форме).

3. Штраф, указанный в пункте 2, уплачивается помимо средств, которые Исполнитель обязан будет возместить Заказчику в качестве причиненных убытков (вреда).

4. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, включая срок исполнения его этапа. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается договором в размере не менее одной сто тридцатой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости этапа работ, сроки по которому нарушены. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

 

11

Порядок заключения договора

1. Договор об оказании услуг заключается Заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имуществ в многоквартирном доме, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 615 (далее – Положение).

2. Порядок заключения договора определяются Заказчиком в документации о проведении электронного аукциона.

3. Договор об оказании услуг не может быть заключен ранее чем через 10 (десять) дней и позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня размещения на официальном сайте, указанном в извещении о проведении электронного аукциона, протокола проведения электронного аукциона, протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе.

4. Договор может быть заключен путем подписания экземпляров документа на бумажном носителе или путем обмена электронными документами, подписанными Заказчиком и исполнителем электронной цифровой подписью, в соответствии с регламентом деятельности электронной площадки.

12

Другие существенные условия

1. Предмет договора, место проведения работ (услуг), сроки выполнения работ (услуг), продолжительность этапов выполнения работ (услуг), виды работ (услуг) не могут изменяться в ходе его исполнения.

2. При исполнении договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником по договору вследствие реорганизации юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3. Расторжение договора допускается:

а) по соглашению сторон;

б) по инициативе Заказчика, в том числе в виде одностороннего расторжения договора, или Исполнителем (основания такого расторжения устанавливаются в документации о проведении электронного аукциона);

в) по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

 

Приложение № 1

V Образцы форм и документов для заполнения участниками предварительного отбора

ФОРМА ЗАЯВКИ

НА УЧАСТИЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ОТБОРЕ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ПО ИЗВЕЩЕНИЮ № ___ ОТ __________________*

«                  » ______________ 2__ года

Изучив условия Извещения о проведении предварительного отбора подрядных организаций № __________ от __________, и принимая установленные в нём требования и условия,          (указывается полное наименование, организационно правовая форма участника предварительного отбора или ФИО индивидуального предпринимателя)      в лице               (указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя участника предварительного отбора – юридического лица)    действующего на основании (указывается документ, на основании которого действует представитель юридического лица или физического лица)     просит рассмотреть заявку на участие в предварительном отборе подрядных организаций по предмету отбора                                  (указывается предмет предварительного отбора) .                                      

Документация о проведении предварительного отбора изучена в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей Заявки.

Настоящим гарантируем достоверность представленной информации и подтверждаем право (указывается наименование органа по ведению реестра квалифицированных подрядных организаций)      получать в открытых информационных источниках, в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные нами в заявке сведения.

Сообщаем о себе следующее:

  1. Полное наименование организации и сведения об организационно-правовой форме (или Фамилия Имя Отчество (при наличии отчества) для индивидуального предпринимателя): __________________________________________________________
  2. Адрес юридического лица (или адрес места жительства – для индивидуального предпринимателя): _________________________________________________
  3. Адрес для почтовых отправлений: ___________________________________________
  4. Телефон:_________________________________________________________________
  5. Адрес электронной почты: _________________________________________________
  6. Учредители - полное наименование юридического лица и его организационно правовая форма (или ФИО для учредителя – физического лица)/ ИНН:

а) __________________________________/ИНН____________________________________,

б) __________________________________/ИНН ___________________________________,

в) __________________________________/ИНН____________________________________,

  1. ФИО членов коллегиального исполнительного органа/ ИНН:

а) __________________________________/ИНН____________________________________,

б) __________________________________/ИНН ___________________________________,

в) __________________________________/ИНН____________________________________,

  1. ФИО единоличного исполнительного органа/ ИНН:

____________________________________/ИНН____________________________________,

  1. ФИО лиц, уполномоченных действовать от имени участника предварительного отбора:

а) ____________________________________________;

б) ____________________________________________;

в) ____________________________________________;

г) ____________________________________________;

  1. Настоящим (указывается полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица или Фамилия Имя Отчество (при наличии отчества) для индивидуального предпринимателя)        подтверждает соответствие требованиям, установленным в Документации о проведении предварительного отбора, а также материально-технической базы для выполнения работ.

Приложения: (указываются перечень прилагаемых документов, перечисленных в пункте 4 раздела VI. Документации о проведении предварительного отбора)

Приложение № 2

Требования к минимальному количеству персонала участника предварительного отбора, а также требования к их квалификации

  1. Наличие по месту основной работы работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица, имеющих высшее образование соответствующего профиля для выполнения определенных видов работ по организации строительства. При этом индивидуальный предприниматель и руководитель юридического лица или его заместитель должны иметь высшее образование соответствующего профиля и стаж работы по специальности не менее чем семь лет, не менее чем пять работников должны иметь высшее образование и стаж работы по специальности не менее чем пять лет;
  2. Получение не реже чем один раз в пять лет дополнительного профессионального образования указанными в пункте 1 лицами с проведением их аттестации.

Приложение № 3

ФОРМА ШТАТНО-СПИСОЧНОГО СОСТАВА СОТРУДНИКОВ

Участник предварительного отбора подрядных организаций: (указывается полное наименование и организационно правовая форма для юридического лица или Фамилия Имя Отчество (при наличии отчества) для индивидуального предпринимателя)        .

№ п/п

Фамилия, имя, отчест­во работника

Образование

Должность

Стаж работы в дан­ной или аналогичной должности, лет

Наличие необходимых сертификатов, лицензий, наличие удостоверений по соответствующим допускам

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

Примечание:

Данные формируются в разрезе каждого сотрудника, удовлетворяющего требованиям к минимальному количеству квалифицированного персонала, установленным органом по ведению РКП.

Табличная форма включает в себя следующие данные:

- в графе «№ п/п» указывается номер строки по порядку;

- в графе «Фамилия, имя, отчество работника» указываются фамилия имя и отчество (при наличии отчества) сотрудника;

- в графе «Образование» указываются сведения об образовании и полученной специальности сотрудника, соответствующие данным предоставляемого диплома или другого документа об образовании;

- в графе «Должность» указываются сведения о должности сотрудника, занимаемой в данной организации, соответствующие сведениям трудового договора;

- в графе «Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет» указываются сведения о стаже работы сотрудника в требуемой должности, которые должны соответствовать сведениям в документах, предоставляемых участником предварительного отбора (трудовым книжкам, дипломам, трудовым договорам);

- в графе «Наличие необходимых сертификатов, лицензий, наличие удостоверений по соответствующим допускам» указываются сведения об имеющихся у сотрудника сертификатах, разрешений и пр. документов, подтверждающих соответствие персонала участника предварительного отбора требованиям органа по ведению реестра квалифицированных подрядных организаций.

Приложение № 4

Форма «Перечень контрактов, подтверждающих опыт работ на объектах аналогах по предмету и видам работ»

 

№ п/п

Номер и дата заключения договора

Наименование заказчика

Предмет договора

Общая цена договора

Цена работ (в общей цене договора), аналогичных работам по данному лоту (со ссылкой на разделы прилагаемого акта КС-2)

Период выполнения работ

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

  4…

 

 

 

 

 

 

 

            Данные, указанные в форме «Перечень контрактов, аналогичных по предмету и видам работ» подтверждаются копиями договоров (контрактов) участника конкурса на выполнение аналогичных работ и копиями актов выполненных работ по форме КС-2.

Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, либо капитального строительства, на котором участником были выполнены работы, аналогичные тем, которые указаны в настоящей документации.

В случае, если выполнялись иные виды работ, либо их объем не соответствует установленному настоящей документацией, то такой объект не может считаться аналогичным.

Формы должны быть подписаны уполномоченным лицом претендента и скреплены печатью претендента.

 

Дата создания: 02.12.2016 Дата обновления: 05.12.2016
Скачать присоединенный файл