Официальный портал органов исполнительной власти Республики ХакасияИнтернет-приёмная Министерства регионального развития Республики ХакасияГорячие линииПереселение из аварийного жильяОбщественный совет по ЖКХЖильё для российской семьиЭлектронное ЖКХ Республики Хакасия
Система Orphus

Аукцион на модернизацию оборудования на насосной станции КНС «Дамба»

1

Краткое наименование аукциона

 

Модернизация оборудования на насосной станции КНС «Дамба»

2

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

 

Аукцион в электронной форме

3

Электронный аукцион будет проводиться на электронной площадке в сети Интернет по адресу 

 

http://www.rts-tender.ru  (ООО  «РТС-Тендер»)

4

Заказчик

 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия

Место нахождения: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, 18

Почтовый адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, 18

Е-mail: pressa-minregion@r-19.ru

Тел./факс: 8(3902)227639, 8(3902)227526

Ответственное лицо: Малышко Мария Александровна, 8(3902)22-76-39, mma@r-19.ru

5

Уполномоченный орган

 

Государственный комитет по размещению государственных заказов Республики Хакасия

Место нахождения: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, 99Б, помещение 46Н

Почтовый адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, 99Б, помещение 46Н

Е-mail: gz@r-19.ru

Тел./факс: 215-204

Ответственное лицо: Демидова Ирина Юрьевна

6

Наименование объекта закупки

 

Модернизация оборудования на насосной станции КНС «Дамба»

7

Описание объекта закупки

 

В соответствии с техническим заданием.

8

Условия контракта

 

В соответствии с проектом контракта.

9

Начальная (максимальная) цена контракта            

 

1 705 162,98р. (Один миллион семьсот пять тысяч сто шестьдесят два) рубля 98 копеек

10

Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями)

 

Российский рубль

11

Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта

 

Не используется.

12

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

 

Cогласно приложения к аукционной документации

13

Источник финансирования

 

Федеральный бюджет

14

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг

 

В соответствии с техническим заданием

15

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

 

Республика Хакасия, п.г.т. Усть-Абакан, КНС «Дамба»

16

Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

 

Работы должны быть выполнены в срок не позднее 06 мая 2015 года

Сроки производства отдельных работ устанавливаются в Графике производства работ

17

Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок

 

1,00 % от начальной максимальной цены контракта, что составляет 17051,63 (Семнадцать тысяч пятьдесят один) рубль 63 копейки

Порядок внесения обеспечения: обеспечение должно быть представлено до момента подачи заявки на участие в электронном аукционе. За несвоевременное предоставление обеспечения заявки отвечает участник закупки.

18

Размер и порядок обеспечения исполнения контракта

 

Размер обеспечения 30,00% начальной (максимальной) цены Контракта, в сумме 511548,89 (Пятьсот одиннадцать тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 89 копеек.

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных в Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ случаях, или в сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

- обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

- срок действия банковской гарантии;

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора

 

предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;

- установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;

- условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено  требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания  срока действия банковской гарантии.

Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

Платежные реквизиты для перечисления денежных  средств для обеспечения исполнения контракта:

Банк получателя: ГРКЦ НБ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ БАНКА РОССИИ

ИНН 1901098931, КПП 190101001

р/с 40302810800952000041, л/c 05802Л80500, БИК 049514001.

Назначение платежа: обеспечение исполнения  контракта на модернизации оборудования на насосной станции КНС «Дамба»

Обеспечение исполнения контракта призвано обеспечить основные обязательства по контракту.

Порядок и сроки возврата денежных средств, внесенных для обеспечения исполнения контракта: в случае если поставщик (подрядчик, исполнитель) в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по контракту выбрал внесение денежных средств и исполнил взятые на себя по контракту обязательства надлежащим образом, возврат денежных средств производится в течение 5 банковских дней после даты завершения Подрядчиком своих обязательств по Контракту по письменному требованию Подрядчика, в котором также указываются реквизиты  для возврата денежных средств.

Участник электронного аукциона, с которым заключается контракт, должен предоставить обеспечение исполнения контракта в размере, указанном в настоящей части, за исключением случая, если участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение.

Если участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и настоящей документации об электронном аукционе об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

19

Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки

 

1). Наличие свидетельства саморегулируемой организации на осуществление видов работ

10. Монтаж металлических конструкций:

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций;

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи:

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно;

Или 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.7. Объекты водоснабжения и канализации

20

Требования к участникам закупки в соответствии с действующим законодательством РФ

 

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

-  отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы

 

заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя,

- участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

20.1

Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.

 

Нет

21

Преимущества

 

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов предоставляются.

22

Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами

 

Не установлен.

23

Ограничения участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ

 

Не установлены.

24

Информация о документации об электронном аукционе размещена в Единой информационной системе (официальный сайт), по адресу:

 

http://zakupki.gov.ru

25

Информация об электронном аукционе. Место и порядок подачи заявок участников закупки

 

Заявка подается оператору электронной площадки в порядке, определенном оператором электронной площадки, информация о котором размещена по адресу http://www.rts-tender.ru

26

Срок подачи заявок на участие в электронном аукционе

 

С момента размещения извещения в единой информационной системе (официальный сайт).

27

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме (по местному времени)

 

8:00 30.03.2015

28

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок

 

03.04.2015

29

Дата проведения электронного аукциона

 

06.04.2015

30

Требования к сроку предоставления гарантий качества

 

не менее 3-х лет с момента приемки работ

31

Требования к объему предоставления гарантий качества

 

При обнаружении в течение гарантийного срока дефектов, связанных с некачественным выполнением Подрядчиком предусмотренных Контрактом работ, а так же поставкой дефектных металлоконструкций, арматуры и других материалов, Заказчик обязан незамедлительно пригласить Подрядчика (путем направления письма, телеграммы, с использованием факсимильной связи или телефонограммой) для составления совместного акта об обнаружении дефектов. В Акте также фиксируется срок устранения дефектов. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

Если Представитель Подрядчика не прибудет для составления совместного акта после получения извещения, Заказчик вправе составить односторонний акт, который будет являться основанием для предъявления претензий Подрядчику.

Указанный Акт направляется Подрядчику и является документом, обосновывающим претензию.

32

Форма, срок и порядок оплаты контракта

 

1. Оплата фактически выполненных работ производится на основании надлежащим образом оформленных: Акта приёмки выполненных работ (форма    КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), оформленных и подписанных обеими сторонами, Акта на скрытые работы, в случае приемки скрытых работ, исполнительной документации и Акта ввода оборудования в эксплуатацию, Счёта-фактуры, Счёта при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по качеству выполненных работ.

2. Оплата производится по завершению работ Подрядчиком в безналичном порядке путем перечисления средств на счет Подрядчика, в срок не более чем в течение пятнадцати дней с даты подписания Заказчиком акта приёмки выполненных работ, при наличии целевых денежных средств на счёте Заказчика.

3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика

33

Порядок предоставления разъяснений документации об электронном аукционе

 

Любой участник электронного аукциона вправе направить на адрес электронной площадки не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации. В течение двух дней с даты поступления запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

Дата начала предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе  20.03.2015

Дата окончания  предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе до 30.03.2015

34

Требования к содержанию и составу заявки

 

Приложение к информационной карте, инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе, раздел 2 аукционной документации.

35

Возможность заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

 

Предусмотрена

36

Возможность изменить условия контракта

 

предусмотрена

37

Срок заключения контракта

 

В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона, заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта.

Победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта, обязан подписать проект контракта в течение пяти дней с момента размещения заказчиком в единой информационной системе (на официальном сайте) проекта контракта.  

Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

38

Условия признания уклонения от заключения контракта

 

Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случаях:

1. Нарушения установленного документацией об электронном аукционе срока подписания проекта контракта;

2. Нарушения срока направления протокола разногласий;

3. Нарушения установленного документацией об электронном аукционе срока и порядка предоставления обеспечения исполнения контракта, несоответствие обеспечения требованиям о размере обеспечения;

4.Признания информации, подтверждающей добросовестность победителя электронного аукциона, недостоверной.

5.Если участник закупки, предложивший цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, не представил заказчику обоснование предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене.

Условия п.5. настоящей части применяются только при поставке товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо).

39

Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта (ФИО, тел.)

 

Сотрудник контрактной службы – Малышко Мария Александровна, (3902)227639

Дата создания: 23.03.2015 Дата обновления: 23.03.2015